Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak; 3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri << Devamını Oku>> [204]

2021 kasım ayında ihalesini aldığımız bir yapım işi kapsamında kontrollük aracı tahsis ettik. lakin 1 ay çalışma yaptıktan sonra idare kaynaklı işi durdurmak zorunda kaldık ve yaklaşık olarak 10 ay çalışamadık. bu süre zarfında defalarca yazılı olarak tahsis ettiğimiz aracın iadesini talep ettik lakin kurum aracımızı sözleşmede geçici kabule kadar kontrollük aracı tahsis edileceğini beyan […] << Devamını Oku>> [272]

Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde işe başlama veya araç değişim tarihinden itibaren veya herhangi bir nedenle hizmet verilmeyen/teslimi geciken her gün için aracın yevmiyesinin ödenmeyeceği ve gecikme cezasının kesileceği belirtilmiş olup yükleniciden kaynaklı sebeplerle hizmet verilmeyen durumlar için yevmiye kesintisi ve ceza uygulaması öngörülmüştür. Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde de idareden kaynaklanan durumlarda, aracın hizmet verememesi hallerinde yükleniciden yevmiye kesint << Devamını Oku>> [273]

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 16/03/2011 tarih ve Esas No:2010/1230, Karar No:2011/1064 sayılı kararı ile; “Dosyanın incelenmesinden; Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28/12/2007 tarihinde yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin dava konusu 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-110 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararının uygulanması << Devamını Oku>> [598]

<< Devamını Oku>> [851]

İnşaata ilişkin proje ihale dokümanından ayrı olarak ihaleye katılacak isteklilerin idareden inşaat işlerine ilişkin projeleri teslim alma yükümlülüğüne tabi tutulması mevzuata uygun değildir << Devamını Oku>> [616]

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-146 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, Aynı Kanunun “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlık << Devamını Oku>> [669]

Açık ihale ya da Pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış fakat hizmet alım organizasyonu idareden kaynaklanan nedenlerle yüklenicinin kusuru olmaksızın gerçekleştirilememiştir. Sözleşme imzalanmış olup tasfiye işleminde yapılması gerekenler nelerdir? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [485]

04/12/2017 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile 18/12/2017 tarihinde yer teslimi yapılan bir işimiz var. Ancak yer teslimi yapıldıktan sonra ihaleyi yapan ve yürüten kurum olarak yükleniciye çalışma alanını kurumun başka bir işinin bitiş zamanının netleşememesi nedeniyle hazırlayamadık ve yüklenici de neredeyse işin bitiş süresi gelmesine rağmen kurum bilgisi dahilinde hiç bir çalışma yapamadı. Bu durumda […] << Devamını Oku>> [748]

hocam alt yüklenici firma olarak ana firmadan işin sını talep ettik.yalnız ortağımın bir isteği üzerine sizden yardım almak üzereyim ortağım.ana firma ile yapacağımız sözleşmeye,yapılan hakedişin bizim payımıza düşeni kurumun bizim hesabımıza yatırması gerektiğini söyledi bu mümkünmüdür.mümkün ise hangi yolları takip etmemiz gerekir işin kurum tarafından resmiyet sağlanması için ve böyle bi teklifin bize maliyeti […] << Devamını Oku>> [1898]